.RU

Инструкция участникам предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта - страница 3





Составил:

Начальник отдела безопасности гидротехнических

сооружений и мелиоративных систем И.А. Шишкин


Согласовано:

отдел планирования и государственного заказа Н.В. Соколов


Смета №6

Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы


Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж), на основании постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145).




№ п/п



сметы

Цены 3 кв. 2010 г.

«К» в базовых ценах 1 кв. 2010 г

Цены в базовых ценах (1 кв. 2001 г.)

1

1

392 466,23


3,19

123 030,17

2

2

838 865,65

262 967,29

3

3

439 338,03

137 723,52

4

4

916 594,80

287 333,79

5

5

1 988 260,64

3,13

635 227,04

6

Итого:

1 446 281,81



Кi - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 года (0,1269);


П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению (2,66).


РПнж = 1 446 281,81 * 0,1269* 2,66 = 488 198,21 руб.


Составил:

Начальник отдела безопасности гидротехнических

сооружений и мелиоративных систем И.А. Шишкин


Согласовано:

отдел планирования и государственного заказа Н.В. Соколов


ТОМ 4


конкурсной документации


для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

^ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения

государственного контракта Санкт-Петербурга

НА выполнение работ по капитальному ремонту Волковского канала от истока до ул. Димитрова,

включая коллекторы №1 и №2

для государственных нужд санкт-петербурга


Проект Государственного контракта


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____


г. Санкт-Петербург «____» __________2010 г.


^ Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени Санкт-Петербурга на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 №530 (далее – Положение) в лице председателя Комитета Голубева Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить разработку проектной документации по капитальному ремонту Волковского канала от истока до ул. Димитрова, включая коллекторы №1 и №2 (далее – работы), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы, на условиях установленных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Технического задания (Приложение 1), Расчета контрактной цены (Приложение 2), Календарного плана (Приложение 3), Предложение о качестве работ (Приложение №4), определяющими цену работ и сроки их выполнения.


^ 2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, подлежит внесению в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее, чем по 15.12.2010 г.

2.2. Срок выполнения работ по настоящему Контракту ___ (__________________________________) недель с момента заключения контракта.

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту определяются Календарным планом (Приложение 3).


^ 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


3.1. Цена Контракта определена на основании открытого конкурса и Расчета контрактной цены (Приложение 2) с учетом применяемого коэффициента конкурсного снижения равного _________ и составляет __________ руб. ______ коп. (_______рублей ______ копеек), в т.ч. НДС (18%) - ____________ руб. __ коп. (______________________ рублей ___ копеек).

3.2. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет на 2010 год, целевая статья 4100034 «Расходы на мероприятия по обеспечению экологической безопасности акваторий водных объектов, водоохранных зон, береговой полосы, опасных промышленных объектов, городских гидротехнических сооружений», ОСГУ 226 «прочие работы и услуги».

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме при условии выделения финансирования в соответствии с Календарным планом выполнения работ. Авансирование не предусмотрено.

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (этапа работ) является акт сдачи-приемки работ, подписанный Сторонами. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в порядке, предусмотренном п.5 Контракта.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания и иных исходных данных, или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком в срок отчетов, а также других документов, связанных с исполнением Контракта, запрашиваемых Заказчиком, Заказчик вправе не оплачивать выполнение работ до момента их предоставления.

3.7. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

3.8. В случае задержки выделения Государственному заказчику бюджетных ассигнований на оплату работ, Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику отсрочку платежа за выполненные работ на время соответствующей задержки выделения ассигнований без применения штрафных санкций.


^ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Заказчик:


4.1.1. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактной цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику, назначив срок их устранения.

4.1.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывает и осуществляет приемку их результата.

4.1.5. Подписывает акт или дает перечень замечаний и доработок. Заказчик, принявший промежуточные работы, имеет право ссылаться на недостатки работ, которые могут быть установлены при окончательной приемке, и применять соответствующие санкции.

4.1.6. В случае прекращения Контракта по соглашению сторон возмещает Подрядчику его обоснованные и согласованные Заказчиком расходы по выполнению работ по Контракту (определенные по состоянию на дату извещения Подрядчика о прекращении Контракта).

4.1.7. Возвратить обеспечение Контракта Подрядчику после надлежащего выполнения им всех обязательств по Контракту, по его письменному обращению к Заказчику, в течение 5 (пяти) дней.


4.2. Подрядчик:


4.2.1. Выполняет работы по Контракту с надлежащим качеством в соответствии с п.1.2. Контракта.

4.2.2. Незамедлительно (в срок не позднее 3 дней после выявления обстоятельств), письменно информирует Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ, либо о невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

4.2.3. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, относящиеся к контролю объемов и качества работ, а также в срок, установленный Заказчиком устраняет обнаруженные им недостатки работ.

4.2.4. Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ, представляет по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.5. Выполняет работы по настоящему контракту на основании свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией.

4.2.6. Устраняет замечания Заказчика за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

4.2.7. Сдает результат выполненных работ Заказчику в соответствии с п.5 Контракта.

4.2.8. Несет гарантийные обязательства сроком 24 месяцев.

4.2.10. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока, устраняет выявленные недостатки работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензий Заказчика.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты выполненных работ в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.


^ 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


5.1. Сдача и приемка этапов работ осуществляется на основании представляемых Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ (в двух экземплярах);

- технического отчета о выполненных работах (в двух экземплярах).

5.2. Заказчик, получивший акты сдачи-приемки работ, подписанные Подрядчиком, а также материалы, перечисленные в п.5.1. Контракта, рассматривает представленные документы в течение 10 дней.

5.3. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ или указывает на недостатки в результате работы, которые Подрядчик обязан устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

5.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности сдать результат работ, в срок не позднее 10 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.5. Результатом работ является проектно-сметная документация со всеми согласованиями, соответствующими требованиям технического задания.

5.6. Основанием для принятия результата выполненных работ являются:

- акт сдачи-приемки работ (в двух экземплярах);

- проектно-сметная документация в 3 экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе;

- согласования, предусмотренные техническим заданием.

5.7. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами.

5.8. При приемке работ Заказчик проверяет соответствие выполненных объемов работ и их качества требованиям, установленным техническим заданием.

5.9. В случае отсутствия замечаний к качеству оказываемых услуг Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки услуг, один экземпляр которого передает Исполнителю.

5.10. В случае наличия замечаний к качеству оказанных услуг Заказчик с участием Исполнителя составляет акт, в котором фиксируются замечания Заказчика, и срок их устранения. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, Заказчик делает в Акте соответствующую отметку об этом и подписывает Акт в одностороннем порядке. Один экземпляр акта направляется Исполнителю.

5.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ в срок, указанный в акте о недостатках работ.

5.12. Заказчик, принявший результат работ без его проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при их обычной приемке, в пределах гарантийного срока.

5.13. Днем сдачи результата работ считается день подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА


6.1. При нарушении условий Контракта виновная Сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик по требованию Госзаказчика уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 30% от цены Контракта.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,3% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.

6.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств в бюджет Санкт-Петербурга.

6.5. За ненадлежащее выполнение работ, выразившееся в снижении качества выполнения работ по сравнению с требованиями, указанными в техническом задании, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 1% от цены соответствующего этапа работ, указанной в Календарном плане.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

6.7. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере: 500 000 (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в виде __________________________________________________________________________________________________.




6.8. Если в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик передаёт Госзаказчику в качестве обеспечительного платежа (взноса), в том числе в форме вклада (депозита), денежные средства, в размере, указанном в пункте 1.2 настоящего Государственного контракта, то данный раздел Контракта рассматривается сторонами как соглашение об обеспечении исполнения обязательств по Контракту.

6.8.1. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечительный платёж обеспечивает обязательства Подрядчика по надлежащему исполнению Контракта, и остаётся безвозмездно у Госзаказчика в размере причитающейся ему неустойки без согласия Подрядчика, а так же без обращения в суд в следующих случаях:

- существенного нарушения Подрядчиком условий контракта, перечисленных в п.9.3 настоящего Контракта,

- одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта.

6.8.2. О факте нарушения обязательств по Контракту и возникших в связи с этим основаниях для удовлетворения требований Госзаказчика из обеспечительного взноса Подрядчик уведомляется Госзаказчиком путем направления претензии и копии соответствующего правового акта Госзаказчиком.

6.8.3. Возврат денежных средств в полном объеме осуществляется после выполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств в течение 5 (пяти) дней на основании письменного заявления Подрядчика о возврате суммы обеспечения на указанный им расчетный счет.


7. ФОРС-МАЖОР


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. При наступлении указанных в п.7.1. обстоятельств, сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить незамедлительно о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов.


^ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


^ 9. Порядок изменения и прекращения

Государственного контракта


9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Ненадлежащим выполнением работ является выполнение Подрядчиком работ с недостатками, которые являются существенными и неустранимыми, либо с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Госзаказчика срок.

9.4. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком на момент расторжения Контракта (прекращения договорных отношений) подлежит оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и работы приняты по акту сдачи-приемки работ.


^ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


10.1. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:


- Техническое задание на выполнение работ – Приложение №1;

- Расчет контрактной цены на выполнение работ – Приложение №2;

- Календарный план выполнения работ – Приложение №3;

- Предложение о качестве работ – Приложение №4 – включается в контракт в соответствии с заявкой участника.


^ 11. место нахождения и банковские реквизиты сторон


«ЗАКАЗЧИК»:

«ПОДРЯДЧИК»:


Адрес: 197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 5/3

Тел. 232-83-69, факс 232-83-27

Платежные реквизиты:

ИНН 7815015523, КПП 781301001,

Счет № 40201810600000000003

в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург,

УФК по г. Санкт-Петербургу

(Комитет финансов л/с № 02722001250, Комитет по природопользованию,

охране окружающей среды

и обеспечению экологической безопасности л/с № 0420000)

БИК 044030001, ОКПО 00087159,

^ ОКОГУ 23250, ОГРН 1037828007030


Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности


____________________ Д.А. Голубев


«____» _________________ 2010 г.



^ Платежные реквизиты:


_____________________________

_____________________________


____________________ __________


«____» _________________ 2010 г.



Приложение № 1

к Государственному контракту №____ от __________ 2010 г.


^ Техническое задание на выполнение работ


(в соответствии с томом 3 конкурсной документации)


Приложение № 2

к Государственному контракту №____ от __________ 2010 г.


Расчет контрактной цены на выполнение работ


Должен соответствовать Расчету начальной (максимальной) цены контракта Приложения 1 к тому 3 конкурсной документации с учетом коэффициента конкурсного снижения (Ккс).


Приложение № 3

к Государственному контракту №____ от __________ 2010 г.


^ Календарный план выполнения работ




п/п

Наименование вида работ

^ Сроки выполнения

работ

Стоимость этапов работ, руб.

по смете Заказчика

по контракту с учетом коэффициента конкурсного снижения К=_____

1

2

3

4

5

1

Подготовительные работы, инженерные изыскания




до 05.11.2010 г.



50 %




2

Разработка проектно-сметной документации




до 15.11.2010 г.


40 %




3

Согласование проектно-сметной документации, передача рабочего проекта Заказчику



до 15.12.2010 г.


10 %




^ Итого по контракту:













«ЗАКАЗЧИК»:

«ПОДРЯДЧИК»:


Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности


__________________ Д.А. Голубев


«____» _________________ 2010 г.



__________________ _______________


«____» _________________ 2010 г.



Приложение №4

к Государственному контракту №____ от «___» ______ 2010 г.


Данная форма включается в контракт в соответствии с заявкой участника, с которым заключается контракт.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о качестве работ


Наименование конкурса – Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту Волковского канала от истока до ул. Димитрова, включая коллекторы №1 и №2





В соответствии с предложением участника


п/п

Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по которым участник предлагает отличные условия выполнения работ

Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим (технологическим) решениям

Фирменное наименование (марка, вид и т.д.),
наименование предлагаемых материалов (комплектующих
и оборудования)

1

2

3

4

1.










2.










3.












1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании». Графы 1, 2 и 4 в этом случае участником не заполняются.

2. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественным потребностям заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.



11 Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Не подписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


2 Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

3 Наименования критериев оценки должны строго соответствовать критериям, предусмотренным пунктом 11 тома 2.

4 Единицы измерения критериев оценки должны строго соответствовать единицам измерения, предусмотренным томом 2 и томом 3.


5 Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Не подписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

6 Указывается наименование участника

7 Участник не вправе вносить изменения в единицы измерения.

8 Заполняется только участниками – юридическими лицами

9 Заполняется только участниками – юридическими лицами

10 Заполняется всеми участниками. При указании данных в графах 2 и 4 участнику следует учитывать положения частей 4,5,6 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

11 Заполняется всеми участниками. При указании данных в графах 2 и 4 участнику следует учитывать положения частей 4,5,7 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».


dvigateli-postoyannogo-toka.html
dvizhenie-6-aprelya.html
dvizhenie-po-voenno-gruzinskoj-doroge-zakrito-iz-za-snegopada-mchs-informacionnoe-agentstvo-itar-tass-18022012.html
dvizhenie-zaryazhennih-chastic.html
dvoe-na-perunovoj-gore.html
dvojnoe-lucheprelomlenie-elektromagnitnih-voln.html
  • institut.bystrickaya.ru/tradicionnaya-sistema-zhizneobespecheniya-stranica-32.html
  • universitet.bystrickaya.ru/strukturnie-metodi-povisheniya-tochnosti-izmeritelnih-cepej-emkostnih-i-induktivnih-datchikov.html
  • lecture.bystrickaya.ru/7-uchebno-metodicheskoe-i-materialno-tehnicheskoe-obespechenie-disciplini.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-kandidatskogo-ekzamena-sostavlena-v-sootvetstvii-s-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federacii-ot-16-marta-2011-goda-1365-ob-utverzhdenii.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/razvitie-obrazovaniya-goroda-uraj-v-2008-godu.html
  • literature.bystrickaya.ru/data-formirovaniya-01-07-2010-reestp-vidannih-licenzij-stranica-33.html
  • lesson.bystrickaya.ru/moskva-i-sankt-peterburg.html
  • books.bystrickaya.ru/buduchi-glavnim-psihologom-bolnici-bellevyu-v-nyu-jorke-mne-prihoditsya-videt-slishkom-mnogo-chelovecheskih-stradanij-ne-tolko-psihicheski-bolnih-pacientov-kot.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/portfolio-degen-ne.html
  • thesis.bystrickaya.ru/primernaya-rabochaya-programma-po-discipline-vichislitelnaya-matematika-ekonomicheskij-fakultet.html
  • urok.bystrickaya.ru/pravo-sobstvennosti-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-i-ee-religioznih-organizacij.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vesnushki.html
  • report.bystrickaya.ru/igra-kak-ona-est-zahvat-territorii-tvorchestva-stranica-14.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/yazikoznanie-byulleten.html
  • control.bystrickaya.ru/chtobi-armiya-stala-oplotom-gazeta-biznes-kmv-27032012-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-29-marta-2012-g.html
  • tests.bystrickaya.ru/kursovoj-proekt-po-kursu-detali-mashin-tema-proekta.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/primernoj-programmi-disciplini-osnovnoj-vostochnij-yazik-teoriya-i-praktika-perevoda-ch-1-cel-disciplini.html
  • reading.bystrickaya.ru/komanda-mir-ssh-3-g-glubokoe-vitebskaya-oblast-voprosi-zadaniya-3.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoj-raboti-studentov-po-discipline-matematika-ikurs-dlya-specialnostej.html
  • education.bystrickaya.ru/1-kommercheskie-predpriyatiya-ih-tipi-vidi-funkcii-4-stranica-12.html
  • write.bystrickaya.ru/fakti-iz-zhizni-vidnogo-sovetskogo-rukovoditelya-i-p-hrenova-vse-kto-znakom-s-tvorchestvom-v-v-mayakovskogo-navernoe-pomnyat-stroki-iz-ego-stihotvoreniya-rass.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/roman-belousov-o-chem-umolchali-knigi-stranica-12.html
  • turn.bystrickaya.ru/osnovnaya-hozyajstvennaya-deyatelnost-predpriyatiya-ezhekvartalnij-otchet-zakritoe-akcionernoe-obshestvo-moskovskij.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki-140100-68-teploenergetika-i-teplotehnika.html
  • doklad.bystrickaya.ru/vishinskij-mozhno-rikova-sprosit-po-etomu-povodu-vi-podtverzhdaete-eto-rikov-a-a-batner-gosudarstvennij-obvinitel.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/sociologiya-molodezhi.html
  • testyi.bystrickaya.ru/avto-dvigateli.html
  • desk.bystrickaya.ru/plan-provedeniya-i-tematika-uchebno-metodicheskih-seminarov-po-voprosam-regionalnoj-informatizacii-na-2010-god-9-stranica-18.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-uroka-pochemu-mi-pomnim-tarasa-bulbu.html
  • klass.bystrickaya.ru/42-analiz-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-v-9-h-klassah-v-2010-2011-uchebnom-godu.html
  • studies.bystrickaya.ru/lev-tolstoj-polnoe-sobranie-sochinenij-izdanie-osushestvlyaetsya-pod-nablyudeniem-gosudarstvennoj-redakcionnoj-komissii-seriya-vtoraya-dnevniki-i-zapisnie-knizhki-stranica-12.html
  • college.bystrickaya.ru/-2-formi-i-metodi-mezhdunarodnogo-kontrolya-kazanskij-gosudarstvennij-universitet.html
  • predmet.bystrickaya.ru/rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-17-aprelya-2009-g.html
  • testyi.bystrickaya.ru/bbk-30-byulleten-novih-postuplenij-za-dekabr-2010-goda.html
  • college.bystrickaya.ru/24-gruppovie-diskussii-kratkij-kurs-uchebnoe-posobie-v-pomosh-studentam-sostavitel-e-v-yafarova.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.